Yeniufuk Gazetesi

Kategori: RESMİ İLANLAR

  • KÜÇÜKBAŞ KULAK KÜPESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

    KÜÇÜKBAŞ KULAK KÜPESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

    Küçükbaş Kulak Küpesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2024/601673
    1-İdarenin
    a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT
    b) Adresi : Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542122741 – 3542121064
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı : Küçükbaş Kulak Küpesi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 120.000 Adet Çiftli Küçükbaş Kulak Küpesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
    ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :YOZGAT İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KABUL KOMİSYONUNCA TESLİM ALINACAKTIR.
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe Başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde teslim alınacaktır
    d) İşe başlama tarihi : Yüklenici firma Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 – 14:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :YOZGAT İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    “Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr”de
    Basın: ILN02031034
  • ORMAN YOLLARININ BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

    ORMAN YOLLARININ BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

    ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    Yozgat-Sorgun ATM Şeflikleri 1200 Km Servis Yollarının Paletli Traktör veya Greyder Bıçağıyla Bakımı, Tesviyesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2024/538802

     

    1-İdarenin
    a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 38090 KOCASİNAN/KAYSERİ
    c) Telefon ve faks numarası : 3522221104-352232007 – 3522323800
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu hizmet alımın

    a) Adı : Yozgat-Sorgun ATM Şeflikleri 1200 Km Servis Yollarının Paletli Traktör veya Greyder Bıçağıyla Bakımı, Tesviyesi Hizmet Alımı İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat ATM 1200 km Servis Yolları Bakımı İşi KISMİ ZAMANLI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Orman İşetme Müdürlüğü
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 – 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu
    1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
      4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
      4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
      4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
      4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
      4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
      4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

     

    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

     

    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.Yol Yapım, Tamir ve Bakımı İşleri ve  ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, fidan bakımı, mera ıslahı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
    1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
      6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
      7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
      8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
      9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
      10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
      11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
      12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
      13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
      14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
      15. Diğer hususlar:

    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

    “Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr”de

    Basın: ILN02023661

  • 2024 YILI 12 AYLIK PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) İHALESİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    2024 YILI 12 AYLIK PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) İHALESİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    2024 YILI 12 AYLIK PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ) İHALESİ

    YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    2024 Yılı 12 Aylık Periyodik Ölçümleme (Metroloji) İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2024/516926

     

    1-İdarenin
    a) Adı : YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi : Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 – 3542176671
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu hizmet alımın

    a) Adı : 2024 Yılı 12 Aylık Periyodik Ölçümleme (Metroloji) İhalesi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 56 Kalem Periyodik Ölçümleme (Metroloji) İşi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ayrıntılı İhtiyaç Listesinde bulunan Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri ve bağlı birimler
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.05.2024 – 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu
    1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
      4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
      4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
      4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
      4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
      4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
      4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

     

    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
    Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
    Yetki Belgesi Tıbbi Cihaz, Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yetki Belgesi(Teknik şartnamenin GENEL ÖZELLİKLER 1. maddesindeki açıklamalara uygun olarak yeterlilik tablosunda beyan edecektir.) Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
    Akreditasyon belgeleri Teknik şartnamenin GENEL ÖZELLİKLER kısmındaki maddelerde belirtilen belgeler açıklamalara uygun olarak yeterlilik tablosunda beyan edecektir.) Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

     

    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.

    Bu ihalede benzer iş olarak Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tıbbi cihaz kalibrasyon hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
    1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

      6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

      7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

      8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

      9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

      10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

      11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

      12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

      13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

      14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

      15. Diğer hususlar:

    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

    “Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr”de

    Basın: ILN02021557

  • KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ CİHAZI KULLANIMI

    KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ CİHAZI KULLANIMI

    KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ CİHAZI KULLANIMI
    ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Cihazı Kullanımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2024/468712

     

    1-İdarenin
    a) Adı : ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
    b) Adresi : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542177133 – 3542171072
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu mal alımın

    a) Adı : Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Cihazı Kullanımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 55.000 Test
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyokimya Laboratuvarı
    ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden peyder pey Biyokimya Laboratuvarı deposuna yapılacaktır.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Başhekimlik Toplantı Salonu

    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

    Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
    Titubb/Üts kayıtlı belgeler İdari Şartname 7.5.4 -İstekliler T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sisteminden Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi Kodunu Gösterir Belge ve Kitlere ait kayıt belgeleri Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
    Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Teknikşartname maddelerinin tamamının karşıladığının beyanı Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
    Yetki Belgesi Distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

     

    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1.
    4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
    Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
    TİTUBB İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı ve/veya kullanımı yapılacak olan Tıbbi Cihazların, ve kitlerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Firmalar onaylanmış ürün numarasını (barkod) birim fiyat teklif cetvelinde verebilirler Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
    4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
    Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
    Türkçe kullanım kılavuzu İstekliler cihaz ve malzemelerin kolay kullanımını, kullanıcının yapacağı günlük, haftalık veya aylık bakımları ve kalibrasyonları anlatan, basit arızalarda takip edeceği müdahale düzeneğini gösteren birer adet Türkçe kullanım kılavuzu vermelidir Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
    Yaş taahhütnamesi Tıbbi cihazların yaşları sözleşme süresi sonu itibariyle 15 (onbeş )yaşını geçmeyecektir.Bu cihazların yaşları imalat tarihi ve seri numaraları ile belgelendirilecektir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

    “Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr”de

    Basın: ILN02017615

     

  • BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    BİNA GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
    ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu E-Blok Güçlendirme ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2024/177288
    1-İdarenin
    a) Adı : ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ
      DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI
      BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi : Devlet Mh. Vekâletler Cd. No:6 Kat:3 06520
      Kızılay Çankaya/ANKARA
    c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 549 4371 – 0 (312) 219 4325
    ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı : Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu E-Blok
      Güçlendirme ve Tadilat İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Güçlendirme ve Tadilat İşi Yaptırılacaktır.
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
        içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İli
    ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim
      günüdür.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15
        gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi
    (e-tekliflerin açılacağı adres)  Başkanlığı Toplantı Salonu
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
    uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
    Kamu İhale Genel Tebliğinin 53.4 Maddesinde belirtilen Yapı Müteahhitliği Yetki
    Belgesi numarası yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, değerlendirme aşamasında ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII grubu işler ve bu işlere ait güçlendirme, onarım ve tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    İnşaat Mühendisi veya Mimar
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
    Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01988141
  • GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    2024 Yılı Peynirli ve Kıymalı Su Böreği Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2024/90792
    1-İdarenin
    a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET   BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi : TAYİP KÖYÜ TAYİP KÖYÜ MEVKİİ 1 66100   TAYİP KÖYÜ MEVKİİ YOZGAT MERKEZ/  YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542122477 – 3542122473
    ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası
    2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı : 2024 Yılı Peynirli ve Kıymalı Su Böreği Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı : Peynirli Su Böreği kilogram 15.000 Kıymalı Su   Böreği kilogram 10.000
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU   MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAĞI
    ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim tarihi 04/03/2024 tarihinde ( sözleşme
      imzalandıktan hemen sonra ve sözleşmenin
      imzalanma süresi gecikme durumunda başlangıç
      tarihi sözleşmenin imzalandığı gün sayılacaktır.)
      başlayıp 04/08/2024 tarihine kadar kurumumuzun
      ihtiyacına göre verilecek siparişlere göre
      peyderpey tedarik edilecektir. Kurum ihtiyacının   fazla olması durumunda limitler erken yada geç
      tarihlerde de bitebilir. Kurumun ihtiyaçları
      doğrultusunda sözleşme uzatımına gidilebilir.
    d) İşe başlama tarihi : 04/03/2024
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) : 21.02.2024 – 10:00
    tarih ve saati
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri : YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GENEL
    (e-tekliflerin açılacağı adres)   BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
    uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
    kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
    kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
    14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01973490
  • İLAN

    İLAN

    İLAN
    T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO : 2023/185 Esas
    Davacı, T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iledavalılar, EMET SAĞLAMÖZ, ERDİNÇ AÇIKGÖZ, FİLİZ AÇIKGÖZ, GÜLBAHAR UÇAR, HATAY BAHADIR KOÇ, MEHMET KOÇ, MEHMET ALİ AÇIKGÖZ, MELİHA KOÇ, MÜNEVVER SARIYILDIZ, MÜNEVVER SÖNMEZ, NUSRAT KOÇ, SEVDA KOÇ, ŞEFİKA YILMAZ, YASİN KOÇ, ZEYNEP DOĞAN, ZEYNEP ERDOĞAN, ZÜLEYHA KOÇ GÖZÜKARA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
    Dava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güdülelmahacılı Köyü, 160 Ada 13 (eski 119’den ifraz) Parselde kayıtlı taşınmaz için açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
    17101796282 TC kimlik numaralı ERDİNÇ AÇIKGÖZ ve 42221038080 TC kimlik numaralı Hatay Bahadır KOÇ adlarına dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalarda da adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
    Duruşma tarihi olan 25/01/2024 tarih saat 09:50’de mahkememizde hazır bulunmanız veya yetkili bir vekil ile kendinizitemsil ettirmeniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya mazeret bildirmediğiniz takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 10 günlük kesin süre içinde cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK’nın 122, 126, 129 maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere,
    İlan olunur. 01/12/2023

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

    Basın:ILN01956471

  • GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

    GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

    GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

    D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2023/1426289

     

    1-İdarenin
    a) Adı : D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ
    c) Telefon ve faks numarası : 3523362850 – 3523362857
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu yapım işinin

    a) Adı : Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti
    b) Niteliği, türü ve miktarı : Beton Dolgu Baraj tipindeki gölet gövdesi inşaatı kapsamında; 14.460 m3 kazı işi, 17.103 m3 dolgu işi (beton), 52 ton demir, 1.644 m enjeksiyon, 5.800 kg cebri boru ve ekipmanları, 3 adet vana
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İli Merkez İlçesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüsü sınırları içerisindedir.
    ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.01.2024 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (Sanayi Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No: 212 Posta Kodu: 38010 Kocasinan/KAYSERİ)

    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
    İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
    a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
    b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
    Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
    Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
    İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
    4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
    İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
    a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
    b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
    İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
    Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

     

    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

     

    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) – VIII. GRUP: BARAJLAR grubu işlerdir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    İnşaat Mühendisliği

    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
    Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
    İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
    Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
    Teklif Fiyat Puanı:50
    Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

    Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
    (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
    Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
    Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
    Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

     

    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
    Unsur Puanı
    Açıkta kazı yapılması 1,3711% 2,0567% 2
    Satın Alınan her tür, cins, çeşit ve mukavemette beton ve betonarme betonu yapılması (Çimento hariç) (Her tür ve çeşitte muhtemel katkı malzemesi dahil) 56,5603% 84,8403% 25
    Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento 11,8969% 17,8453% 5
    Açıkta ve yeraltında betonarme demiri 1,8343% 2,7515% 2
    Enjeksiyon deliklerinin açılması 1,3959% 2,0939% 2
    Çelik kaplama ve cebri boruların imali ve yerine konulması 1,3833% 2,0749% 2

    Grup Adı : İş grubu 1
    Kısım Adı : Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti
    Gruba ait kalemler

     

    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
    Unsur Puanı
    Açıkta betonu (shotcrete) yapılması
    Kazıdan çıkan moloz taşıyla tahkimat
    Her türlü kapak, gömülü elemanlar, yakalama kirişleri ve ızgaralar
    Demir kapı, pencere, kepenk, merdiven, mesnet, profil, korkuluklar, basit demir işleri
    Vanaların temini ve yerine montajı
    Enerji besleme ve dağıtımı, aydınlatma, priz, topraklama malzemelerinin temin edilmesi, tesisatların ve şebekelerin yapılması
    Alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması (yollar)
    Ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması
    		4,5937% 6,8908% 1

    Grup Adı : İş grubu 2
    Kısım Adı : Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti
    Gruba ait kalemler

     

    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
    Unsur Puanı
    Kaya malzeme ile riprap ve koruyucu örtü yapılması
    Enjeksiyon bünyesine giren bentonit
    Basınçlı su deneyinin yapılması
    Enjeksiyon yapılması
    PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yerine konulması
    Muhtelif çapta beton veya betonarme borular ile büzlerin ve PVC esaslı spiral sarımlı drenaj borusunun temini ve yerine montajının yapılması
    Her cins ve klasta zemin kazılması ve depoya/yolda dolguya konulması (yollar)
    Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat ve detay projeleri işleri
    Kamulaştırma planı ve harita işlerinin yapılması
    Betonarme direkli tel çit yapılması
    İşaret ve uyarı levhaları temini ve yerine konulması
    Sesli ve ışıklı alarm sistemlerinin temini ve yerine konulması
    		0,9645% 1,4466% 1

    Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
    (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
    Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
    Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Teknik Değer Nitelik Puanı
    Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
    Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
    Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

     

    Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
    Unsur Puanı
    Teknik Değer Nitelik Puanı 10

    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
    Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

    “16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete (Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A) alt yapım işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Oluru ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)”

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

    Basın: ILN01947662

  • MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

    MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

    MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

    YOZGAT BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

    MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2023/1408217

     

    1-İdarenin
    a) Adı : YOZGAT BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 03546666667 – 3542123923
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu yapım işinin

    a) Adı : MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİ
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 27 iş kalemi ile Kayseri Caddesi, Kentpark Kavşağı Meydan Yeri Caddesi ve Şehit Mustafa Doğan Caddelerinin aydınlatma alt yapı hatlarının yenilenmesi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri Caddesi, Kentpark Kavşağı Meydan Yeri Caddesi ve Şehit Mustafa Doğan Caddeleri Merkez/YOZGAT
    ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2023 – 14:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 – YOZGAT
    1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
      4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
      4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
      4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
      4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
      4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
      4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

     

    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

     

    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan (D) ELEKTRİK İŞLERİ V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ Benzer İş grubundan sayılacaktır.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    Elektrik Elektronik Mühendisliği
    1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

      6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

      7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

      8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

      9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

      10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

      11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

      12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

      13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

      14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

      15. Diğer hususlar:

    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
    Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

    Basın: ILN01945348

  • 2023/8 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    2023/8 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    T.C.
    ŞEFAATLİ
    (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
    2023/8 SATIŞ
    TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
    Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
    1 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Bahçelievler Mahalle/Köy, Toyderesi Mevkii, 101 Ada, 91 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Bahçelievler Köyü Toyderesi Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 14.510,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, eğimli, orta derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan kuru tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Bahçelievler Köyü Şefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 14.510 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 159.610,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün 03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 10:02
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 10:02
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 10:02
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 10:02

    2 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Bahçelievler Mahalle/Köy, Kaplançavuş Mevkii, 109 Ada, 28 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Bahçelievler Köyü Kaplançavuş Mevkinde bulunmakta olup, bahçe vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 5.500,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, yola yakın, Kanak çayı bölgesinde olup, düz, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Bahçelievler KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 5.500,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 187.000,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 10:20
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 10:20
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 10:20
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 10:20

    3 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Bahçelievler Mahalle/Köy, Battalyolu Mevkii, 115 Ada, 119 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Bahçelievler Köyü Battalyolu Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 16.200,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, hafif eğimli, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Bahçelievler KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 16.200 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 495.720,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)Diğer (Konusu:-Parsel Şefaatli-Paşaköy Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamındaizin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) Tarih :10.03.2023Sayı : 8207702 )
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 10:38
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 10:38
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 10:38
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 10:38

    4 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Bahçelievler Mahalle/Köy, Battalyolu Mevkii, 115 Ada, 235 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Bahçelievler Köyü Battalyolu Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 14.500,00 m²’dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, eğimli, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Bahçelievler KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 14.500,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 394.400,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 10:56
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 10:56
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 10:56
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 10:56

    5 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Hasanpaşa Mahalle/Köy, Kepir Mevkii, 103 Ada, 46 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa Köyü Kepir Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 10.450,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, hafif eğimli, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Hasanpaşa KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 10.450,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 248.710,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)Diğer (Konusu:-Parsel Şefaatli-Paşaköy Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamındaizin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) Tarih :10.03.2023Sayı : 8207702 )
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 11:14
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 11:14
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 11:14
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 11:14

    6 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Hasanpaşa Mahalle/Köy, Kepir Mevkii, 103 Ada, 105 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa Köyü Kepir Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 4.550,39m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, hafif eğimli, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Hasanpaşa KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 4.550,39 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 108.299,28 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)Diğer (Konusu:-Parsel Şefaatli-Paşaköy Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamındaizin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) Tarih :10.03.2023Sayı : 8207702 )
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 11:32
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 11:32
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 11:32
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 11:32

    7 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Hasanpaşa Mahalle/Köy, Adabayır Mevkii, 122 Ada, 77 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa Köyü Adabayır Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 21.200,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine eğimli/kısmen dik, orta derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Hasanpaşa KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 21.200,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 288.320,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 11:50
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 11:50
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 11:50
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 11:50

    8 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Hasanpaşa Mahalle/Köy, Adabayır Mevkii, 122 Ada, 148 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa Köyü Adabayır Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 15.500,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, eğimli, orta derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan kuru tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Hasanpaşa KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 15.500,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 170.500,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 12:08
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 12:08
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 12:08
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 12:08

    9 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Yenicami Mahalle/Köy, Uzunkol Mevkii, 103 Ada, 36 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Yenicamii Köyü Uzunkol Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 40.400,00 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, hafif eğimli, derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan kuru tarım arazisidir.
    Adresi : Taşınmaz Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Yenicamii KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 40.400,00 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 533.280,00 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: Tarım Reformu Yozgat BölgeMüdürlüğünün03/09/2009 tarih 532-1991 sayılı yazı ile 3083 sayılı kanun gereğince devir temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz (MD 13)
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 12:22
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 12:22
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 12:22
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 12:22

    10 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, Paşaköy/Hasanpaşa Mahalle/Köy, Adabayır Mevkii, 177 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Yozgat ili Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa Köyü Adabayır Mevkinde bulunmakta olup, tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz yüz ölçümü 13.980,99 m² ‘dir. Taşınmaz köy yerleşimine uzak, eğimli, orta derin toprak yapısına sahiptir. Toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanılan sulu tarım arazisidir.
    Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Paşaköy/Hasanpaşa KöyüŞefaatli / YOZGAT
    Yüzölçümü : 13.980,99 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 153.790,89 TL
    KDV Oranı : %10
    Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6.maddesine gereğince kısıtlanmıştır.
    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 – 13:30
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 – 13:30
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 – 13:30
    ———————————————————————————————————–
    Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 13:30

    (İİK m.114 ve m.126)
    (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN1936520

  • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

    Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 2024 Yılı Personel Taşıma Servisi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1278493
    1-İdarenin
    a) Adı : YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ   ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi : Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Entegre Cadde   No:14 Yozgat -Merkez 66100 YOZGAT MERKEZ/   YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542125821 – 3542174542
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı : Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Müdürlüğü 2024 Yılı Personel Taşıma Servisi   Hizmet Alım İşi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet En Az 27 Kişilik Midibüs Veya 6 Adet En Az   17 Kişilik Minibüs (Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık    Ceza İnfaz Kurumu Gündüz Personeli Servis
       Hizmeti İçin Teknik Şartnameye, Zaman Ve
      Güzergah Tarifesine Uygun)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Müdürlüğü Mehmet Hulusi Efendi Mah. Entegre   Cadde No:14 Merkez / YOZGAT
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi   31.12.2024
    d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu   Ambar Birimi M. Hulusi Efendi Mh Entegre Cadde   No:14 Merkez / YOZGAT
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    Kamu veya özel sektöre, bedel içeren tek sözleşme ile taahhüt edilmiş ve gerçekleştirilmiş her türlü servis taşıma hizmet alım işi (personel,öğrenciv.s.) benzer iş olarak kabul edilecektir
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN1935142
  • TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ GENEL KURUL İLANI

    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ GENEL KURUL İLANI

    Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulumuzun 49. Olağan Genel Kurul Çalışmaları kapsamında Yozgat İl Temsilciliği Genel Kurulu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu,  Aşağınohutlu  Mah. Mevlana Cad.  No:5 YOZGAT adresinde, 02 Aralık 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında, İl Temsilcisi, Bir İl Temsilcisi Yardımcısı ve Bir Genel Kurul Delegesi seçimleri yapılacaktır. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul ve seçimleri çoğunluk aranmaksızın 09 Aralık 2023 tarihinde aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.
    Üyelerimize önemle duyurulur.
    Haydar KUTSAL
    ZMO İl Temsilcisi
    GÜNDEM:
    1- Genel Kurulun Açılışı.
    2- Başkanlık Divanı Seçimi (Açık Oyla).
    3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
    4- İl Temsilciliği Faaliyetlerinin Görüşülmesi.
    5- Dilek ve Öneriler.
    6- İl Temsilci ve İl Temsilci Yardımcısı Adaylarının Saptanması.
    7- 49. Dönem Oda Genel Kurul Delegesi Adayının Belirlenmesi.
    8-  Gizli Oyla seçimlerin yapılması.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN1930557
  • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

    ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

    ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
    ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

    Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası ve Süt İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Personel Taşıma Servis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1271241
    1-İdarenin
    a) Adı : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No:61 66100 YOZGAT
    MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542176001 – 3542176021
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı : Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası ve Süt   İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Personel
      Taşıma Servis
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli 9 Adet Araç İle Personel Taşıtma   Servis İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü   ve Süt İşletme Müdürlüğü
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi   31.12.2024
    d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2023 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Toplantı Salonu
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.Bu ihalede Kamu veya Özel Kuruluşlarda yapılan her türlü personel taşıma veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr Basın: ILN1929424
  • KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Makine ve Teçhizat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1214099
    1-İdarenin
    a) Adı : ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM
      KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
    b) Adresi : Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66200
      YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 03542421078 – 3542421084
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı : Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Makine ve Teçhizat
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Makine ve Teçhizat
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
    ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 takvim günü
    içerisinde Malların kurulumu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmesi gerekmektedir
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından İtibaren
      İşe Başlanır
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
    tarih ve saati : 27.11.2023 – 11:00
    b) İhale komisyonunun toplantı
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari   Birimler Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
      Merkez/ YOZGAT
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
    Teklif edilecek malların teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; teknik bilgilerin yer aldığı katalog veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile  MARKA-MODEL BEYAN BELGESİ Komisyonumuza ihale dokümanları ile birlikte verilecektir. Teknik şartnameyi karşılayan özellikler ve teklif edilen cihazın teklif sırası, katalog üzerinde madde madde gösterilecektir.
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01923128
  • YATAK SÜNGERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    YATAK SÜNGERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    YATAK SÜNGERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1173500
    1-İdarenin
    a) Adı : ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT
    BOZOK ÜNİVERSİTESİ
    b) Adresi : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu
      7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 3542177133 – 3542171072
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı : YATAK SÜNGERİ
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 230 ADET
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
      VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT   DEPOSU
    ç) Süresi/teslim tarihi : ürünler sözleşme imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde
      tek seferde teslim edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakiben işe başlanacaktır.
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
    tarih ve saati : 07.11.2023 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma   Merkezi Müdürlüğü Başhekimlik Toplantı Salonu
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
    c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
    İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
    a)İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,
    b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
    c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
    d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi.
    e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
    4.3.2.
    4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
    TSE BELGESİ
    CE BELGESİ
    4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
    TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI
    KATOLOG,FOTOĞRAF
    ÜRÜN NUMUNESİ
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01916412
  • YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN ARAÇLARA ZMSS HİZMETİ ALIMI İŞİ.

    YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN ARAÇLARA ZMSS HİZMETİ ALIMI İŞİ.

    İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
    YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN ARAÇLARA ZMSS HİZMETİ ALIMI İŞİ. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1094855
    1-İdarenin
    a) Adı : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA
      GENEL KOMUTANLIĞI
    b) Adresi : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/354
    c) Telefon ve faks numarası : 2121042 – 3542176199
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN
      ARAÇLARA ZMSS HİZMETİ ALIMI İŞİ.
    b) Niteliği, türü ve miktarı :
    AYRINTILI BİLGİ İDARİ ŞARTNAME EK’İNDE SUNULMUŞTUR.
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
    d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.11.2023 – 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/YOZGAT
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
    İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.
    – İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    SİGORTACILIK HİZMETLERİ
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01912942
  • T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/51 SATIŞ

    T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/51 SATIŞ

    T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/51 SATIŞ,

    TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
    Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
    Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
    Taşınmazların Ortak Özellikleri :
    Adres : Mutafoğlu Mah. 2.Mıntıka Yozgat Merkez
    İmar Durumu :  Ayrık Nizam 2 kat TAKS: 0,35 KAKS:0,70 yapılaşma koşullarına sahip konut alınıdır.
    KDV Oranı : %10
    1 NO’LU TAŞINMAZIN
     Özellikleri : 2224 Ada, 2 Parsel
     Yüzölçümü : 633,13 m2
     Kıymeti : 317.000,00 TL
     Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:13
    Bitiş Tarih ve Saati         : 07/12/2023 – 10:13
      Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 – 10:13
    Bitiş Tarih ve Saati         : 03/01/2024 – 10:13
     2 NO’LU TAŞINMAZIN
     Özellikleri :  2224 Ada, 3 Parsel
     Yüzölçümü : 787,59 m2
     Kıymeti : 433.000,00 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:25
    Bitiş Tarih ve Saati         : 07/12/2023 – 10:25
      Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 – 10:25
    Bitiş Tarih ve Saati         : 03/01/2024 – 10:25
     3 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 2224 Ada, 4 Parsel
    Yüzölçümü : 509,30 m2
    Kıymeti : 280.000,00 TL
    Artırma Bilgileri
      Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:37
    Bitiş Tarih ve Saati         : 07/12/2023 – 10:37
      Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 – 10:37
    Bitiş Tarih ve Saati         : 03/01/2024 – 10:37
     4 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :  2224 Ada, 5 Parsel,
    Yüzölçümü : 522,99 m2
    Kıymeti : 235.000,00 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:49
    Bitiş Tarih ve Saati         : 07/12/2023 – 10:49
      Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 – 10:49
    Bitiş Tarih ve Saati         : 03/01/2024 – 10:49
     5 NO’LU TAŞINMAZIN
     Özellikleri : 2224 Ada, 1 Parsel
     Yüzölçümü : 520,27 m2
     Kıymeti : 260.000,00 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 11:02
    Bitiş Tarih ve Saati         : 07/12/2023 – 11:02
    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 – 11:02
    Bitiş Tarih ve Saati         : 03/01/2024 – 11:02
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01911187
  • T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

    Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
    Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
    Taşınmazların Ortak Özellikleri :
    Adresi : Divanlı Köyü, Yozgat Merkez
    İmar Durumu :Yok
    KDV Oranı : %10
    1 NO’LU TAŞINMAZIN
     Özellikleri : 101 Ada, 225 Parsel
     Yüzölçümü : 6.974,96 m2
     Kıymeti : 16.739,90 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 10:05
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 10:05
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:05
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:05
    2 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :  101 Ada, 450
    Yüzölçümü : 2.960,85 m2
    Kıymeti : 7.106,04 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 10:17
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 10:17
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:17
    Bitiş Tarih ve Saati: 13/12/2023 – 10:17
    3 NO’LU TAŞINMAZIN
     Özellikleri :  101 Ada, 454 Parsel
    Yüzölçümü : 9.459,42 m2
    Kıymeti : 22.702,61 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 10:28
    Bitiş Tarih ve Saati  : 16/11/2023 – 10:28
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:28
    Bitiş Tarih ve Saati  : 13/12/2023 – 10:28
    4 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 101 Ada, 1024 Parsel
    Yüzölçümü : 11.437 m2
    Kıymeti : 68.622,00 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 10:39
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 10:39
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:39
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:39
    5 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 104 Ada, 48 Parsel
    Yüzölçümü : 26.054,83 m2
    Kıymeti : 234.493,47 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 10:50
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 10:50
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:50
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:50
    6 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 124 Ada, 26 Parsel
    Yüzölçümü : 10.658,77 m2
    Kıymeti : 137.208,75 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 11:02
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 11:02
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:02
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 11:02
    7 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 125 Ada, 284 Parsel
    Yüzölçümü : 373,80 m2
    Kıymeti : 4.351,80 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 11:14
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 11:14
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:14
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 11:14
    8 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 136 Ada, 15 Parsel
    Yüzölçümü : 4.474,3 m2
    Kıymeti : 26.845,80 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 11:26
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 11:26
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:26
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 11:26
    9 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 147 Ada, 63 Parsel
    Yüzölçümü : 22.775,14 m2
    Kıymeti : 204.976,26 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 11:38
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 11:38
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:38
    Bitiş Tarih ve Saati  : 13/12/2023 – 11:38
    10 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :  136 Ada, 7 Parsel
    Yüzölçümü : 12.461,29 m2
    Kıymeti : 74.767,74 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 11:50
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 11:50
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:50
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 11:50
    11 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 136 Ada, 72 Parsel
    Yüzölçümü : 14.542,02 m2
    Kıymeti : 166.322,22 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 12:02
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 12:02
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 12:02
    Bitiş Tarih ve Saati  : 13/12/2023 – 12:02
    12 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :136 Ada, 215 Parsel
    Yüzölçümü : 7.427,80 m2
    Kıymeti : 44.566,80 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 12:14
    Bitiş Tarih ve Saati         : 16/11/2023 – 12:14
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 12:14
    Bitiş Tarih ve Saati         : 13/12/2023 – 12:14
    13 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 136 Ada, 188 Parsel
    Yüzölçümü : 11.605,01 m2
    Kıymeti : 69.630,06 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 12:26
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 12:26
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 12:26
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 12:26
    14 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 101 Ada, 1002 Parsel
    Yüzölçümü : 60.711,44 m2
    Kıymeti : 364.268,64 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 13:30
    Bitiş Tarih ve Saati  : 16/11/2023 – 13:30
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 13:30
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 13:30
    15 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : 101 Ada, 1028 Parsel
    Yüzölçümü : 71.032,05 m2
    Kıymeti : 426.192,30 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 13:43
    Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 – 13:43
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 13:43
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 13:43
    16 NO’LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri :  213 Ada, 16 Parsel
    Yüzölçümü : 1.092,34 m2
    Kıymeti : 66.000,00 TL
    Artırma Bilgileri
    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 – 13:56
    Bitiş Tarih ve Saati  : 16/11/2023 – 13:56
    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 13:56
    Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 13:56
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01907998
  • YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

     

    MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen 9 Adet Arsa, 6 Adet Tarla ve 14 Adet İşyeri  ( Sıra No: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ’de bulunan İşyerleri Proje Üzerinden) 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. ve 45. Maddelerine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır

    TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

     MADDE 2                                                                    

    ARSALAR

     

    S.N ADA PARSEL M2  

    NİTELİĞİ

    		 M E V K İ İMAR

    DURUMU

    		 EMSAL

     

    		 KAT

    H MAX

    		 İHALE

    SAATİ

    		 MUHAMMEN

    BEDEL

    		 GEÇİCİ

    TEMİNAT

    		 İHALE USULÜ
    1 1943 12 2.958,37 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:00 8.875,110,00 TL 266.253,50 TL Kapalı Tk.Md.36
    2 1943 13 2.180,27 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00  Yencok 15.50 14:05 6.540,810,00 TL 196.224,50 TL Kapalı Tk.Md.36
    3 1943 16 2.957,00 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:10 8.871,000,00 TL 266.130,00 TL Kapalı Tk.Md.36
    4 1943 14 1.835,10 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:15 5.505,300,00 TL 165.159,00 TL Açık Tek.Md. 45
    5 1943 15 1.900,00 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:20 5.700,000,00 TL 171.000,00 TL Açık Tek.Md. 45
    6 2454 1 1.641,53 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:25 4.924.590,00 TL 147.738,00 TL Açık Tek.Md. 45
    7 2454 2 1.641,53 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:30 4.924.590,00 TL 147.738,00 TL Açık Tek.Md. 45
    8 2455 1 1.570,22 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:35 4.710.660,00 TL 141.320,00 TL Açık Tek.Md. 45
    9 2456 1 1.565,64 Arsa Eskipazar 2.Mınt. Konut Alanı E=1.00 Yencok 15.50 14:40 4.696.920,00 TL 140.908,00 TL Açık Tek.Md. 45

     

    İŞYERLERİ

     

    S.NO PAFTA ADA PARSEL BLOK BAĞ. BL. NO M E V K İ BRÜT(M2) İHALE

    SAATİ

    		   MUHAMMEN BEDEL   GEÇİCİ TEMİNAT İHALE USULÜ
    1 İ33b17a3c 2337 2 TK – 2 Zemin – 5 Med. Mah 92,11 14:45   1.842.200,00 TL   55.266,00 TL Açık Tek.Md. 45
    2 8 303 141 1.Kat 44 A.Noh. Mah 40,30 14:50   1.410.500,00 TL   42.315,00 TL Açık Tek.Md. 45
    3 8 303 141 1.Kat 45 A.Noh. Mah 46,70    14:55   1.634.500,00 TL   49.035,00 TL Açık Tek.Md. 45
    4 8 303 141 1.Kat 46 A.Noh. Mah 44,30 15:00   1.550.500,00 TL   46.515,00 TL Açık Tek.Md. 45
    5 8 303 141 1.Kat 47 A.Noh. Mah 43,40 15:05   1.519.000,00 TL   45.570,00 TL Açık Tek.Md. 45
    6 8 303 141 1.Kat 48 A.Noh. Mah 44,30 15:10   1.550.500,00 TL   46.515,00 TL Açık Tek.Md. 45
    7 8 303 141 1.Kat 50 A.Noh. Mah 105,50 15:15   3.692.500,00 TL   110.775,00 TL Açık Tek.Md. 45
    8 8 303 141 1.Kat 51 A.Noh. Mah 104,70 15:20   3.141.000,00 TL   94.230,00 TL Açık Tek.Md. 45
    9 8 303 141 1.Kat 52 A.Noh. Mah 95,70 15:25   2.871.000,00 TL   86.130,00 TL Açık Tek.Md. 45
    10 8 303 141 1.Kat 53 A.Noh. Mah 58,70 15:30   1.761.000,00 TL   52.830,00 TL Açık Tek.Md. 45
    11 8 303 141 1.Kat 54 A.Noh. Mah 60,00 15:35   1.800.000,00 TL   54.000,00 TL Açık Tek.Md. 45
    12 8 303 141 1.Kat 55 A.Noh. Mah 52,80 15:40   1.584.000,00 TL   47.520,00 TL Açık Tek.Md. 45
    13 8 303 141 1.Kat 56 A.Noh. Mah 77,20 15:45   2.702.000,00 TL   81.060,00 TL Açık Tek.Md. 45
    14 8 303 141 1.Kat 57 A.Noh. Mah 73,80 15:50   2.583.000,00 TL   77.490,00 TL Açık Tek.Md. 45

    TARLALAR

     

    S.N ADA PARSEL M2  

    NİTELİĞİ

    		 M E V K İ İHALE

    SAATİ

    		 MUHAMMEN

    BEDEL

    		 GEÇİCİ

    TEMİNAT

    		 İHALE USULÜ
    1 50 86 10.679 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 15:55 160.185,00 TL 4.806,00 TL Açık Tek.Md. 45
    2 50 88 3.000 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 16:00   45.000,00 TL 1.350,00 TL Açık Tek.Md. 45
    3 50 89 11.399 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 16:05 170.985,00 TL 5.130,00 TL Açık Tek.Md. 45
    4 50 90 8.600 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 16:10 129.000,00 TL 3.870,00 TL Açık Tek.Md. 45
    5 50 114 2.720 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 16:15   40.800,00 TL 1.224,00 TL Açık Tek.Md. 45
    6 50 115 6.160 Tarla Y.Nohutlu 2.Mınt 16:20   92.400,00 TL 2.772,00 TL Açık Tek.Md. 45

     

     

    İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

    MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

    1. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ve 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

     

    1. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
    2. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 16 / 10 / 2023 – Saat: 12:00
    3. d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 16 / 10 / 2023 – Saat: 14:00 – 16:20
    4. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )

     

     

    İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

    MADDE 4   İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

     

    1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

    2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

    3- İmza Sirküleri vermesi,

    1. a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
    2. b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
    3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

     

    4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

    5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini

    6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

    7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

    8- İdarece belirlenen Taşınmazlara ait 2.000,00-TL,  ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

    9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

    10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    İlan olunur.

     Not:  İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr  İnternet adresinden öğrenilebilir.

     

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

    Basın: ILN01900489

  • BİTKİ YETİŞTİRME LED SİSTEMİ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    BİTKİ YETİŞTİRME LED SİSTEMİ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    BİTKİ YETİŞTİRME LED SİSTEMİ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    Bitki Yetiştirme Led Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/1038396
    1-İdarenin
    a) Adı :ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM   KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
    b) Adresi : Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km   66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 03542421078 – 3542421084
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı : Bitki Yetiştirme Led Sistemi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Bitki Yetiştirme Led Sistemi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir
      Araştırmaları Enstitüsü
    ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim   günü içerisinde malzemelerin teslim edilmesi
      gerekmektedir
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından İtibaren   İşe Başlanır
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2023 – 11:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ
      Kampüsü İdari Birimler Binası İdari ve Mali İşler   Daire Başkanlığı Merkez/ YOZGAT
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1.
    4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
    Ürünler TSE ve CE belgesine sahip olacaktır.
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr Basın: ILN01900394
  • İLAN T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

    İLAN T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

    ESAS NO: 2023/15 Esas – 2023/16 Esas
    KAMULAŞTIRMA İLANI
    1-Dava konusu Kamulaştırılan taşınmazlar;
    2023/15 Esas – Yozgat İli Merkez ilçesi Köseoğlu Mahallesi 36 pafta 528 ada 29 parsel sayılı, 25,13 m² kargir dükkan vasıflı taşınmaz – Davalı Malikler – Mustafa KIZILAY
    2023/16 Esas – Yozgat İli Merkez ilçesi Medrese Mahallesi 15 pafta 1032 ada 103 parsel sayılı 29,17 m² kargir dükkan vasıflı taşınmaz – Davalı Malikler- Havva GÜNDÜZ – Yakup GÜNDÜZ – Harun GÜNDÜZ – Ahmet GÜNDÜZ – Firdevs KARAKOÇ
    2- Kamulaştırmayı yapan idare: Yozgat Belediye Başkanlığı
    3-Kamulaştırmanın ve Belgelerin Özeti: Dava konusu taşınmazların bulunduğu alanın şehir imar planında park ve yeşil alan olarak ayrıldığı, Yozgat Büyük Cami Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında bu alanda park yapılması için çalışmalar başlatıldığı, Belediye Encümeninin 26/02/2020 tarihli 164 sayılı kararı ve 20/12/2017 tarihli 651 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların Yozgat Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/15 Esas ve 2023/16 Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 26/10/2023 tarihine bırakılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 21/09/2023

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01897445

  • T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO: 2023/389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-401-402-403-404-405-406-407
    KAMULAŞTIRMA İLANI
    1-Ankara – Sivas hızlı tren projesi kapmasında yer alan ve yeni demir yolu güzergahına isabet eden Yozgat ili Merkez ilçesi Güdülelmahacılı Köyünde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup işbu kararın T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın TCDD Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
    2- Dava konusu taşınmaz malların;
    Dosya : Mahalle Ada No: Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı
    2023/389 Güdülelmahacılı köyü. 160 3 410,02 m2 Tarla
    DAVALI: FİKRİYE KAYA(ASLAN), FAİK ASLAN, ŞÜKRÜYE DAŞÇI(ASLAN), NİZAM ASLAN
    2023/390 Güdülelmahacılı köyü. 160 6 960,42 m2 Tarla
    DAVALI: NİZAM ASLAN, FİKRİYE KAYA(ASLAN) , FAİK ASLAN, ŞÜKRÜYE DAŞCI(ASLAN)
    2023/391 Güdülelmahacılı köyü. 160 8 132,46 m2 Tarla
    DAVALI:TURAN KOÇ , MEHMET KOÇ, SATILMIŞ KOÇ, ŞEFİKA ÖNAL (KOÇ)
    2023/392 Güdülelmahacılı köyü. 160 9 85,55 m2 Tarla
    DAVALI: RÜŞTÜ KOÇ
    2023/393 Güdülelmahacılı köyü. 160 14 535,47 m2 Tarla
    DAVALI:DURSUN KOÇ, DURALETTİN KOÇ , AYŞE KOÇ, EMET EKİNCİ, HAYRETTİN KOÇ, SADETTİN KOÇ, ÜLVİYE SÜMER, DEMET KOÇ (ÜSTÜNEL), FADİME KOÇ, ŞEYMA KOÇ (YAZICIOĞLU)
    2023/394 Güdülelmahacılı köyü. 160 22 59,57m2 Tarla
    DAVALI: ABDURRAHMAN (ABDULLAH) KOÇ, DUDU BULUT (HANIM KOÇ), MUSTAFA BAŞER (KOÇ), KAMİL BAŞER (KOÇ), NEDİM KOÇ, SÜLEYMAN KOÇ, SULTAN UÇAR, DURSUN KOÇ, ZEYNEP KOÇ (SİPAHİ), AHMET KOÇ,
    2023/395 Güdülelmahacılı köyü. 160 26 315,93 m2 Tarla
    DAVALI:TURAN KOÇ, ZEYNEP DOĞAN, MÜNEVVER SÖNMEZ, YASİN KOÇ, ZEYNEP KOÇ (ERDOĞAN), ŞEFİKA KOÇ (YILMAZ), ASLAN KOÇ, EMET SAĞLAMÖZ, NUSRAT KOÇ,
    2023/396 Güdülelmahacılı köyü. 160 27 882,50 m2 Tarla
    DAVALI: TURAN KOÇ, MEHMET KOÇ, SATILMIŞ KOÇ, ŞEFİKA KOÇ (ÖNAL),
    2023/397 Güdülelmahacılı köyü. 160 42 316,24 m2, Tarla
    DAVALI: ERCAN UÇAR, NAGİHAN UÇAR, ERDEM UÇAR, MEVLÜDE UÇAR, İSMAİL UÇAR,
    2023/398 Güdülelmahacılı köyü. 160 44 1.131,83 m2, Tarla
    DAVALI: ŞEREF KIYMAZASLAN, ALİ KIYMAZASLAN, CELİL KIYMAZASLAN, MEHMET KIYMAZASLAN
    2023/399 Güdülelmahacılı köyü. 160 47 2.607,73m2, Tarla
    DAVALI: MEHMET YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), NACİ KIYMAZASLAN, NUSRAT KIYMAZASLAN, RAMAZAN YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), ŞENOL YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), TÜMER YEMENOĞLU, YENER YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), FATIMA UÇAR
    2023/401 Güdülelmahacılı köyü. 160 65 1.867,54 m2, Tarla
    DAVALI: HÜSEYİN SAVAŞ , MURAT SAVAŞ, VAHİDE SAVAŞ (YILMAZ), ALİ SAVAŞ, ELMAS SAVAŞ,
    2023/402 Güdülelmahacılı köyü. 160 70 982,77 m2, Tarla
    DAVALI: MUHSİN SAVAŞ
    2023/403 Güdülelmahacılı köyü. 161 1 2.738,62 m2, Tarla
    DAVALI: MEVLUDE AYDOĞAR, FERİZ ÜNALOĞLU , ZÜLÜHA ALMAZ, SÜREYYA ÇELİK, SUVAT ÇELİK, SEVAL BAŞKAL, ALPASLAN ÇELİK
    2023/404 Güdülelmahacılı köyü. 161 2 1.529,46 m2, Tarla
    DAVALI: EMET EKİNCİ, DÖNDÜ KOÇ, SABİRE KOÇ, DURALETTİN KOÇ, DURSUN KOÇ, AYŞE KOÇ, ŞEYMA KOÇ (YAZICIOĞLU), MAHİ KOÇ (DOĞAN), SAADETTİN KOÇ, ÜLVİYE SÜMER, DEMET KOÇ (ÜSTÜNEL), FADİME KOÇ, HAYRETTİN KOÇ
    2023/405 Güdülelmahacılı köyü. 161 3 756,22 m2, Tarla
    DAVALI: RÜŞTÜ KOÇ
    2023/406 Güdülelmahacılı köyü. 161 6 70,71 m2, Tarla
    DAVALI: ÖMER SAVAŞ
    2023/407 Güdülelmahacılı köyü. 161 9 77,29 m2, Tarla
    DAVALI:FATMA ÜNAL, FEVZİYE ÖZBAY, GÜLŞEN ÜNAL, HASAN HÜSEYİN ÜNAL, İHSAN ÜNAL, OSMAN ÜNAL, REMZİYE AKTAŞ, REŞAT ÜNAL, ŞAHİN ÜNAL, ZÜBEYDE CANER, ALİ ÜNAL, FEVZİ ÜNAL,
    3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
    4-Açılacak davalarda husumet TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ‘ne yöneltilmelidir.
    5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.
    6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
    7-Davaların duruşması 29/09/2023 günü saat 09:00-10:00 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
    8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
    9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2023

    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

    Basın: ILN01893844

  • ÇAMLIK ET LOKANTASI TADİLAT YOZGAT BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

    ÇAMLIK ET LOKANTASI TADİLAT YOZGAT BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

    ÇAMLIK ET LOKANTASI TADİLAT yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/938024
    1-İdarenin
    a) Adı : YOZGAT BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT   MERKEZ/YOZGAT
    c) Telefon ve faks numarası : 0 354 666 66 67 – 354 212 39 23
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı : ÇAMLIK ET LOKANTASI TADİLAT
    b) Niteliği, türü ve miktarı : 390 Metrekare Alanda ÇAMLIK ET LOKANTASI
      TADİLAT YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Belediyesi Çamlık Et Lokantası Yanı
      Merkez/ Yozgat
    ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2023 – 11:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
     (e-tekliflerin açılacağı adres) : YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu,
      Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No: 1 66100 –
      Merkez / YOZGAT
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER III. GRUP İŞLER Benzer İş grubundan sayılacaktır.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    Fakültelerin Mimarlık bölümü veya İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
    Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
    Basın: ILN01890230
  • TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ
    DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Sorgun ATM Kadışehri Çok Amaçlı(Gündüzler Köyü) Ağaç 100 Ha) ve Rehabilas (50 Ha) Uyglm Projeleri Top 150 Ha Alanda Arazi Haz, Tel İhata ve Fidan Dikim Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN : 2023/909279
    1-İdarenin
    a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi : Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 38090   KOCASİNAN/KAYSERİ
    c) Telefon ve faks numarası : 3522221104-352232007 – 3522323800
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı : Sorgun ATM Kadışehri Çok Amaçlı(Gündüzler Köyü)
      Ağaç 100 Ha) ve Rehabilas (50 Ha) Uyglm Projeleri Top   150 Ha Alanda Arazi Haz, Tel İhata ve Fidan Dikim
      Hizmet Alımı işi
    b) Niteliği, türü ve miktarı : Sorgun ATM 150 Ha Alanda 10 Km servis yolu ,90 km   meror teras, 90 km aplikasyon, 11,5 km dikenli tel, 60.000   adet Fidan Dikimi. 60 Gün Müh. Kontrolu KISMI ZAMANLI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim
    edileceği yer : Sorgun ATM
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
    3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
    tarih ve saati : 27.09.2023 – 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
    -İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve  5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık  hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest Ormancılık Şirketleri, Serbest Yeminli Ormancılık Şirketleri, Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları, Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi, Serbest Ormancılık Ortaklık Büroları, Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Ortaklık Büroları ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket senedinde, 5531 sayılı Kanunda sayılan ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi faaliyet konularına yer veren ve bu konularda, hizmet akdi ile serbest meslek mensubu çalıştırarak veya ortaklık yapan diğer şirketlerin iştigal sahalarına girmektedir.
    -Buna göre,aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketinin; ihale konusu işi yerine getirmesi için,ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil,izin,ruhsatvb) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işleri için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
     4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.Bu işte benzeri iş Ağaçlandırma ot alma çapa,  Fidan üretimi-bakımı ve Sulama, Teras yapımı toprak işleme, makina veya iş gücüyle yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza işleri, tabi tensil çalışmaları ve etüd proje, işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.
    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
    Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
    Sözleşme aşamasında mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine ilişkin orman mühendisleri odasından alınmış Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi idareye verilecektir .
    Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr Basın: ILN01886503